王永虎律师在案中解释,免除施工延误需要做什么

小夏 社会 更新 2024-01-30

案例简介】宁波富力公司认为江西地质公司在施工期间存在违约行为,按照施工合同第十五条第二款每天1万元的标准计算的违约金超过同款约定的上限,因此要求江西地质公司按照施工合同约定的上限标准支付2453239金额的违约金。合同60元(49064792元5元)。 江西地质公司认为,根据江西地质公司提供的《宁大北侧双桥地块项目二期逾期建设期逾期免责申请书》,江西地质公司无需支付施工期违约金。

法院认为,涉案项目虽有工期延长,但江西地质公司无需承担工期违约金。

【律师分析】1)宁波富力公司内部流程确认,因不可归责于江西地质公司的原因造成工期延误,同意江西地质公司不再承担工期违约金。

江西省地质公司提供的《宁达北侧双桥地块项目二期逾期建设期免责申请书》经宁波富力公司工程部工程师、工程部部长、宁波富力公司宁波项目负责人(项家良)签字确认。

2)因江西地质公司不可归责的原因延长工期的,应当延长工期。

3)江西省地质公司在合理期限内申请延长工期。

相似文章

    王永虎律师在案中表示,合同已经履行,还需要解除?

    年月日,原告童承勇 甲方 与被告谭英公司 乙方 签订 装修施工合同 约定由被告谭英公司对位于鄞州区东屿银座的xxxx房间进行装修,合同约定施工时间为年月日至月日,年,工程总造价.万元,合同签订后支付至元,钢架工程竣工验收后支付元即.万元,砌体工程竣工验收后支付元即元,在成品安装前支付即元,支付即项目...

    王永虎律师在案中表示,约定的缺陷责任期限有效期为两年以上?

    案例摘要 年月日,原被告与被告签订 装饰装修工程合同 约定 项目名称为熊猫星厨西湖大道店,地址为杭州市上城区西湖大道号室,占地面积平方米,总工期天,自年月日至年月日,工程总价为,,元,本合同生效之日起三个工作日内支付,即,元,隐蔽工程验收在七个工作日内支付即,元,施工验收完成后三个月支付即,,元保修...

    女性网络律师王瑶瑶用案例解读案件,解答女性网络权益热点问题

    他们是伟大思想的实践者 他们是伟大事业的建设者 他们是文明和时尚的倡导者 他们是勇于追求梦想的战士。展现女性风采,讲述女性故事。主持人 Sherry 嘉宾 王瑶瑶女士贵州省蓝和兰律师事务所创始合伙人 副主任,贵阳市律师协会女律师专委会主任。主持人 展现女性风采,讲述女性故事。各位听众,欢迎收看贵州省...

    案件危险,“意外落水案”曝光

    将案件承担风险 案情要点 家属声称被保险人意外身亡,但隐瞒了重要信息,试图获得保险待遇。 案例介绍 年月下旬,保险公司接到一起落水意外死亡案件,调查人员立即与被保险人家属进行面谈。家属表面上配合调查人员了解事故情况并记录记录,但实际上他们隐瞒了关键信息,并表示事故发生前一切正常,不清楚被保险人为何在...

    用案例来谈论风险而不是保险是有风险的

    将案件承担风险 案情要点 取消代他人保险。 案例介绍 客户彭先生为家人投保,我司推出老年人超级能源保险 家庭版 刚申请保险时,彭先生表示不会操作,并要求业务员代为办理保险。为了方便,业务员刘女士通过手机直接给彭先生投保,但在支付保费时,她选择了微信代扣,绑定续保扣除费。次年续保时,公司系统根据往年选...